发生装修纠纷的民事起诉状如何写?那么，下面是本站小编给大家整理收集的装修民事起诉状范文，内容仅供参考。
装修民事起诉状范文1
原告：xxXXX装饰设计工程有限公司，住所地：xx市XXX路商城路交叉口XXX国贸XXX室。
法定代表人：XXX，任董事长。
被告XXX，男，xxx年5月16日出生，汉族，住xx市XXX区XXX路XXX号院1号楼25号。
诉讼请求
一、判令被告支付原告工程款XXX元，违约金XXX元;
二、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由
原告于xxxx年5月31日同被告签订《建筑装饰装修工程施工合同》，合同约定由原告承包被告发包的xx市XXX休闲商务会馆改造翻新项目，合同价款为人民币72万元，双方约定合同生效后由被告分四次向原告支付，具体付款方式为：签订合同当日支付42万元;本项目二楼、三楼地下室及一楼后包房完工支付20万元;项目整体完工后三个月至一百天内支付9万元，并约定如在一百天后支付每延期一天被告应按照1000元/天的标准向原告支付滞纳金(违约金);工程验收12个月后20天内支付剩余1万元。合同签订后，原告如约履行了合同义务，而被告却在支付第一笔合同价款和第二笔价款的一半(即1万元)后以种种理由推拖支付剩余款项。由此给原告造成了巨大的经济损失，为维护原告的合法权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院，请依法判如所请。
此致
xx市金水区人民法院
具状人：xxXXX装饰设计工程有限公司
二0XX年XX月XX日
装修民事起诉状范文2
原告： ，男， 族， 年 月日出生，住
电话：1381 0。
被告：xxxxx装饰工程有限公司xx经济技术开发区分公司。
住所地xx市xx经济技术开发区文化园西路3号
法人代表
电话：
被告：xxx(中国)家居有限公司xx经济技术开发区店
住所地xx市xx经济技术开发区文化园西路x号
法人代表
电话：
案由：装饰装修合同纠纷
诉讼请求：
1、请求法院依法判令被告xxxxx装饰工程有限公司xx经济技术开发区分公司继续履行《xx市xx居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》。
2、请求法院依法判令被告xxxxx装饰工程有限公司xx经济技术开发区分公司向原告支付违约金(自xxxx年10月26日起至工程交付之日止，每日按工程造价的2‰计算)。
3、请求法院依法判令xxx(中国)家居有限公司xx经济技术开发区店继续履行《内购材料供应合同》。
4、诉讼费用由被告承担。
起诉事实与理由：
原告为了装修购买的位于xx市大兴区 的房屋，于xxxx年4月20日与被告xxxxx装饰工程有限公司xx经济技术开发区分公司(以下称xxx开发区分公司)签订了《xx市xx居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》，与xxx(中国)家居有限公司xx经济技术开发区店(以下称xxx开发区店)签订了《内购材料供应合同》。二被告同属xx百安居公司，共同收取工程款。合同约定，由xxx开发区分公司负责施工，工程款共计 元，工期75天，百安居采取特有的“清包工、陪购材料”的方式，原告所需装修材料必需在被告xxx开发区店购买。合同签订后原告根据被告提供的预算在xxxx年 月 日至xxxx年 月 日往二被告共用的资金卡内付了材料款和人工费等共计 0 元，此款现仍有余额。
xxxx年 月 日开始施工后先后出现了多处质量问题，经与被告xxx开发区分公司多次协商，最后双方于xxxx年10月26日达成解决方案，赔偿原告损失49593元。此后由于被告方施工负责人变动等原因工程一直处于半停工状态，原告多次向百安居领导投诉、协商未果。xxxx年6月22日被告方店长带工人在卫生间施工时违章操作，造成重大安全隐患，被小区物业责令整改，并告知以后由原告承担相应责任。原告与被告的争议一直不能协商解决投诉至xx市 工商局消保科，在该科的多次调解下百安居领导在xxxx年7月31日答应保证在一周内工程完工交付使用，可是事后工程仍然处于停工状态。
现在室内原告定制的嵌入墙内的十余组壁柜还没有安装，后续的电线、管道等附属设施无法安装。由于工程停工时间长已装修部分无人维护造成墙面乳胶漆发黄，7扇木门和4个房屋的实木地板起翘开裂，这些质量问题难以完全修复。
被告工期延误已达二年多之久，理应继续履行合同、继续施工将符合质量要求的装修房屋交付给原告。由于被告的违约行为造成原告二年多不能入住使用房屋，以及装修工程中存在多处质量问题给原告造成了巨大的.经济损失，被告理应承担违约责任。为此特提起诉讼，请依法裁决。7胶部7年修工程讯
此致
xx市大兴区人民法院
起诉人：
年 月 日
相关知识
民事起诉必须符合下列条件：
1、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
2、有明确的被告;
3、有具体的诉讼请求和事实、理由;
4、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
民事诉讼起诉应当提交的诉讼材料：
1、民事起诉状
起诉状应当记明下列事项：
(1)当事人(包括原、被告)的姓名、性别、出生年月日、民族、职业、工作单位、住所、联系方式。(当事人为法人或其他组织的，应写明名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式)。
(2)案由。
(3)诉讼请求(分项写明向法院起诉所要达到的目的)。
(4)所根据的事实与理由(写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据，包括证据情况和证人姓名及联系方式)。
(5)起诉状所递交的人民法院名称。
(6)起诉人签名、日期。
(7)起诉状用A4型纸，并按被告人数提交副本。
2、证据材料
(1)主体资格证明。如身份证、结婚证、营业执照等。
(2)法定代理人证明、法定代表人(或负责人)证明。
(3)授权委托书。
(4)证明民事法律关系发生、变更、消灭等事实的证据。